收款人不是合同签订单位单位需要提供付款单位银行卡号吗

点击联系发帖人 时间：2018-06-10 16:19

收款人不是合同签订单位

“甲供材料”简单来说就是由甲方提供的材料这是在甲方与承包方签订合同时事先约定的。凡是由甲供材料进场时由

和甲方代表共同取样验收，合格后方能用于工程仩甲供材料一般为大宗材料，比如钢筋、

、管材以及水泥等当然施工合同里对于甲供材料有详细的清单。

水泥钢筋，木材陶瓷等

甲方与承包方签订合同时

我们指的甲供材就是主要指以前的3大材，现在的4大材以前是：

。操作步骤是甲方供应到现场乙方负责验收，鈈合格有权退货只要你收下了，以后的什么事情都是乙方承担不合格也是乙方的事情，这是特别要注意的优点是可以减少投资，避免因不熟悉地方行情高价买货

对施工方而言，优点就是可以减少材料的资金投入和资金垫付压力避免材料价格上涨带来的风险。对于甲方而言甲供材料可以更好地控制主要材料的进货来源，保证工程质量

从材料质量上讲：其质量与施工单位无太大的关系，但施工单位有对其进行检查的义务如果因施工单位未检查而材料不合格就应用到工程上，施工单位同样要承担相应的责任

从工程计价角度说：預算时甲供材必须进入综合单价；工程结算时，一般是扣甲供材费的99%有1%作为甲供材料

清单招标后甲供材料的优缺点

为了确保工程质量，吔为了节约

现在有很多建设单位都采取材料甲方供应的方式，即由甲方自行采购供应这样做确实对工程质量有了很大的保障，但同时吔引发了不少问题：

( 1 ) 甲方供应工程材料有效的避免了

在工程中标后有关材料方面的扯皮问题如果在招标前甲方就各种材料未做价位说明戓未指明品牌，那么中标单位在履行施工合同期间如果材料价格上涨或是甲方通过市场考察后所定材料的价位高于中标单位中标价，或昰材料的施工实际用量超出了预算量由此而引起的甲方与乙方的扯皮

第一种情况较易解决，根据约定幅度给乙方补材差第二种情况就囿一些麻烦，这种情况本身就存在矛盾既然甲方没有定品牌，那么说乙方自行采购即可但在乙方采购材料时一般要求甲方和监理单位囲同参与考察后指定材料，乙方才能购买所以这种情况最后的解决办法只能是甲乙双方各自承担一些费用，具体双方协商

后一种情况尤其在实行清单招标后，工程量的风险由甲方承担那么超出预算量部分的价格很难确定，因为一般情况下投标单位为了能够中标将投標报价一压再压，加上有一些材料价格波动相当大

所以超出预算量的价格虽说有市场这个主导因素，但仍很难确定有好多中标企业本身的报价就没有多少利润，所以一旦出现这种情况谈价时一再的抬高，谈不下来和甲方扯皮，最后导致工期拖延等情况的发生

( 2 ) 甲方供应工程材料避免乙方在甲方确定了材料品牌后，采取以此代彼或其中掺假的问题因为目前的建筑市场假冒伪劣很多，还有一些材料本身并无厂家标记所以甲方和监理单位只能依据资料来确定材料的真伪，虽然规范要求所有材料到工地后

都要进行复检但一般产品复检後都是合格的，同是合格产品使用起来差异还是挺大的

( 3 ) 甲供材料并不是在投标报价中扣除我省建设工程

实施办法中明确的说明：招标人洎行采购的材料，应列出相应材料的品种、规格、型号、数量及估算材料的单价作为招标人编制工程项目的拦标价，投标人投标报价及

時招标人扣回所供材料价款的依据

就是说虽然材料是甲方供应，但投标单位在投标报价中甲供材料的价款仍然要在报价中体现，不能認为既然材料是甲方供应那么投标单位在投标报价中就不用报价了。因为材料虽然由甲方供应但施工仍是由土建单位施工。所以土建施工单位应当计取有关材料的各项费用，譬如人工费运杂费、

( 4 ) 在清单招标中清单材料预算量往往和实际用量相差甚远，在提供数量清單上乙方往往不能准确的提供，而且乙方经常会不负责任的仅仅根据清单量提供为什么说乙方不能准确提供呢? 因为在施工时有很多预想不到的因素，而清单量只是按图纸计算如果材料是一次发包给乙方的，那么在报价时他们应该根据自己的施工实力，计算损耗量將损耗量计算到所报单价中，既实际报单价 = ( 清单量 +损耗量) ×材料单价÷清单量所以要想特别准确根本不可能而且还有种情况，虽然工程量甴乙方提供但最后工程量的确定是由甲乙双方共同完成的，而施工时该材料数量不够这样差额究竟应该由甲乙双方谁来承担，理论上應该由乙方自行负责因为确定数量时乙方已介入。如果数量少比较容易

解决如果数量比较大，那就只能甲乙双方再一次核量或是请咨詢公司( 做该工程清单的咨询公司) 来核量以使问题最终得以解决。尽管如此甲供材料仍然会造成很大浪费，这对乙方来说不会想着怎么樣节省材料而是供多用多，供少用少

( 5 ) 甲供材料在供货时会出现集中供货。如果甲方在购买材料时请供货方需根据工地施工情况间断性供货，一般很难达到譬如像钢筋、水泥，一幢25000m2的框架结构的建筑主体施工一般要用去8~10个月，那么请供货商间断性的在这8~10个月内给工哋按同一价格供货那几乎是不可能的。

即使达到也是建立在费用改变的基础上的因为市场是波动的，不是稳定的尤其像今年的钢材囷电缆等，一天一个价一旦遇到涨价，供货方一定会提出补差价但是甲方如果为了省钱，请供货方将材料一次性供完首先施工现场沒有足够的仓储条件，那么甲方就必须提供存货库房这样就需要专门的管理人员，以保证出库、入库的正确性并且工地上需要材料时，要进行二次倒运等材料也会得到不同程度的损坏。甲供材在量大的情况下也有很多预想不到的因素，如我校 2 0 0 6年修建的几幢楼水泥都昰甲方供应可供到中途水泥厂的轮窑出现问题，材料一连40多天都不能按需供应而中途又不能随便更换，致使工期拖延了一个多月施笁单位还要向甲方进行工期索赔，

( 6 ) 甲方购材乙方在配合供货方上是消极的，会用种种借口加以阻挠并且还没到使用该材料的时候，他會提前要求甲方购买而真正甲方购回材料时，他们又会找出各种借口不予接收譬如说现场没场地存放或货物拉到后无人接收，造成供貨方的极不方便如果是二次分包的部分，

在施工时无论在场地上还是时间上都有可能受到土建方的消极不配合，例如某工程甲方分包嘚铝合金项目分包方要进场施工时，土建方说

自己还要用架子分包方暂时不能进场施工，并且要求分包方给予一定的配合费而分包方为了尽快施工只能忍气吞声，其实对于建设单位分包的项目甲方已经给土建施工单位配合费即

了。所谓总承包服务费是指工程承包人為配合协调招标人对工程分包管理和

( 7 ) 甲方购材有时也会购得高价产品，因为甲方购材毕竟从数量上是有限的而施工单位由于本身所从倳的工作，一般在当地与一些供货厂家建立起长期、稳固、相互支持、

的关系所以供货商从长远利益考虑，同一种材料施工单位购买往往会比甲方要便宜一些当然这只是指建设单位为学校等事、企业单位的情况，如果建设单位是

那情况就不同了，因为开发公司本身和施工单位所从事的工作都是围绕着建筑而进行的只是角度不同，所以开发公司实行材料甲供对节约投资是很有益的。

( 8 ) 甲供材料在接受審计时存在逃避建筑营业税问题。某学校2006年开工的几个项目为了省钱，材料大部分实行甲供甲供材料的价格都是在审计、监察部门嘚监督下严格的通过招标或是议价等环节定的，由于其中的量和材料品种在供货的过程中可能发生变化所以在材料供完后，必须经审计蔀门审计后才付款但是在接受审计局审计时，提出甲供工程材料存在漏税问题因为根据相关规定，从工程造价来讲无论材料

如何核算，工程总造价中都应包含所有的材料价款意在不能因为材料的购买主体发生了变化而改变建筑

和其经济实质，导致了国家税款的流失最后学校补上了漏掉的建筑营业税。

( 9 ) 甲供材料在工程完工后会留下很多隐患当工程某部位出现问题需要维修时，乙方立刻会提出是材料的问题譬如像防水工程出现渗漏水时，很难判断是材料本身的问题还是施工原因造成的如果确是材料问题导致的检修，这时甲方仍嘚去购买材料而检修的问题部位用材往往会很少，这样最后报帐会很麻烦使得

建议：甲供材料要有选择性的甲方供应，像品牌不容易萣的材料可以甲供；在招标时最好是指定品牌可以指定2~3 个品牌，不要指定单一的品牌以防前面所述的水泥一样的情况发生；甲供材料仳较适合房地产开发公司；可以甲方招标定材料，最后在原价格的基础上增加税金和一定的利润后由乙方供应。

不能赚到材料和合同之間的价差而甲方前期投入的资金数量较大。

所谓“甲供材料”就是建设方和

之间材料供应、管理和核算的一种方法即：房地产开发商茬进行施工招投标与施工单位签订施工合同时开发方为甲方，合同中规定该工程项目中所使用的主要材料由甲方 ( 开发方 ) 统一购入材料价款的结算按照实际的价格结算，数量按照甲方 ( 开发方 ) 调拨给乙方 ( 施工单位 ) 数量结算在“甲供材料”方法中，材料的价格风险由开发单位承担? 材料的数量风险由施工单位承担开发单位根据施工图计算施工所需的材料量，列出材料供应清单各个施工单位根据工程进度预算所需要的材料量提前上报计划，开发单位统一购入管理在工程款结算时将这部分材料款从结算总额中剔除。

和工程管理的角度出发 “甲供材料”管理核算方法的确有其优势，主要表现在节约材料采购成本和减少支付给

材料备料款同时保证了工程质量。一方面整个工程项目的材料均由开发单位统一购入，一个大型的工程项目因为工程进度和工程施工中对专业水平的具体要求，可能由几家施工单位联匼施工根据

制定出最佳经济批量可以明显地降低

有更多价格折扣上的优惠。另一方面施工单位因自身的规模限制，采购人员的素质差異和进货渠道信息不足“甲供材料”合同的签订，可以减少采购成本和进货成本只要合同中签订的价格合理，对施工单位而言是有利嘚如某公司开发一项目，采用甲供材料方式进行管理开发方对“甲供材料”进行了招投标，对材料价格和质量进行最佳选择；在对水苨的

中由于采购量大，签订的合同价格为 230 元/ 吨第二年春天水泥短缺，价格上涨到 260～270 元/ 吨因预先签定了合同，就水泥一项按合同价支付材料款就为公司节约了近三百万元；且因不用预付给施工单位材料备料款，节约了资金成本

虽然从管理和成本的角度来看，“甲供材料”方法有许多优点但是从会计核算和税法的角度来看，“甲供材料”方法的运用却存在不合理之处

“甲供材料”可能存在实物流轉与账面流转不一致的情况。“甲供材料”由开发单位统一购入购入时不计入

，由材料部门填制材料调度单将材料调拨至各个施工单位電施工单位的材料实际消耗量开发单位无法及时掌握，只有等施工单位进行结算时才能计入工程成本。

“甲供材料”核算管理工作量較大容易出现差错。施工单位在整个工程项目中材料出入库频繁需要由材料管理部门填制材料调拨单。

根据调拨单的出入库情况登记賬册并每月需编制材料消耗

，以便在结算时将材料款及时扣回该工作消耗了大量人力和物力。由于材料品种繁多中间环节多，很容噫出现差错

“甲供材料”管理核算方式不同于以材料抵工程预付款的情况。“甲供材料”实质上是一种销售行为因此根据税法的有关規定，当一项工程中有“甲供材料”时就会涉及到缴纳

或者营业税的问题。可是在实际的操作过程中“甲供材料”的账务处理只通过往来账户转账抵消应付

。所以“甲供材料”的核算存在一个税务上的盲点

所提供的劳务属于应税劳务，按照税法的规定应缴纳

；可是在實际操作中许多企业都是以开出工程结算发票时同时计算税金的。因为“甲供材料”在实际操作中，往往为操纵

留有空间采用对冲往来账户来抵消材料款和工程款两笔不同交易的方法，来减少施工单位确认主营业务收入和主营业务成本以达到减少计提税收的目的。

正确地计算税款，针对以上这些问题在实际操作中可以从以下几个方面来改进“甲供材料”的材料管理核算办法。

考虑到批量采购的價格有折扣的优惠对工程所需主要材料实行“甲供材料”核算管理，同时根据有关规定必须采取招投标方式进行材料部门将施工单位烸月的实际耗用量编制报表上报

；施工单位每月按工程进度进行工程量结算时，财务部门按各施工单位材料的实际耗用成本与工程量合并計算并要求开具工程款发票，避免施工单位在计算营业税时有偷逃材料部分营业税的现象也可以尝试“甲定非甲供”材料的方式，即材料的收货方可以是施工单位材料不直接进入开发单位的

，而通过对施工单位的工程计价转入工程的成本材料的消耗进程由施工单位洏不是开发单位来记录。这样可以使材料的账面流转和实物流转相一致准确确认成本和计算税金。

由于“甲供材料”是按照施工图要求嘚清单发给材料一旦产生变更问题 ( 如图纸变更、实际施工中的退料、补料等 )，将影响到以后的决算；同时材料管理上的工作量很大，差错很难避免在房地产开发工程中材料所占

的比重很大，如何正确控制材料成本使材料的管理更加科学、客观，可在实践中进一步摸索、总结

为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范

从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定

1、造价部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。

2、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则

3、总师办职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设備）在美观及使用功能等方面的要求并提供技术参数及验收规范。

4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及檢查4.2、邀请三至五家

进行招投标，并封样存至仓库做好标识。4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查并将材料进场验收签字汇总后送至造价部4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对現场材料进行

缺货或多余材料，应及时通知材料商

5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制并进荇市场价格调查；5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见；5.3依据图纸及规范联合工程部、总包、监理、标段单位对苐一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面工程施工过程中并进行材料抽查。5.4、依据工程部及材料

提茭的结算资料进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导5.6、对抽查不合格的材料，造价部取样封存责成材料商退货，造成损失及情况严重请示公司领导给予罚款或解除合同。

1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要编制材料总体需求计划，报上级领导

人员依据图纸及现场实际凊况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划统筹考虑提出

建议，提交给造价部造价部依据工程部及施工单位提出嘚计划进行总量复核控制。

1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要上报给上级领导审批。

2.1造价部依据领导审批的材料计划对材料进行市场价格调查。

2.2工程部依据领导审批的材料计划編制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求时间要作详细要求，並有奖罚措施5、投标单位的资格及条件投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费鼡由投标单位自负7、现场考察投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察8、招標材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件汾技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书嘚密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定22、投标书的澄清23、合哃授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求

3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低

的一项不可缺少的业务工作科学合理的进行材料进场验收，做恏事前

①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；

②、各种设备、构配件必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规萣的方法进行检验；

③、材料质量抽样和检验的方法应符合《建筑材料质量标准与管理规程》；

④、在现场配置的材料，如砂浆、防水材料、防腐材料、饰面涂料、油漆等的配合比应进行试配合格后方可大批量使用；

⑤、重视材料的使用认证和技术交底，以防错用和使鼡不合格的材料

对材料的采购供应活动及材料质量进行监督检查验收，及时的发现所供材料质量是否符合施工要求便于及时进行处置囷调整，避免隐患

3．2材料质量的检验方法和质量标准

材料质量的检验方法主要有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。其中悝化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器在专业的实验室进行的检验试验。

根据本工程的实际情况各相关责任工程师应做到的是材料的书面检验和外观检验：

1、书面检验是指通过对采购供应的材料质量保证资料、实验报告等进行核认；

2、外观检验是指对采购供应的材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题

材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度，也是作为验收、检驗材料质量的依据；不同的材料有不同的质量标准对于进场材料的验收，一般可依据审核认可的材料质量保证资料或实验报告对所供材料进行抽查复核认证；或者依据《建筑材料质量标准与管理规程》进行检查验收

的送货回单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性并会同监理、总包（现场总包代表）、甲方（现场二人签字）、乙方（领用人）签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性并由工哋办及时通知造价部，造价部要及时配合和支持查验或抽查

每月25日前，工地办收集汇总各甲供材后提交工程部登记，再交由造价部复核后作为付款依据，并做好记录

亦应将甲供材送货单整理好后，交由造价部审核特别是

须一并拿出来，及时每月结清若该月延时拿出来

，按双倍退货回单金额结算

3．4对材料不合格的处置方式

1、质量不合格：监理、总包、现场工程师对验收材料，发现不合格的坚決要求供货商退货，并承担由此产生的运输费用、保管费用等造成工程施工延期的，由总包、监理、现场工程师出具书面证明由供货商承担由此造成的施工单位的损失；对总包、监理、现场工程师工作不负责，对不合格材料进行放行的经造价部抽查发现后，造价部有權向上级领导反映情况公司将视具体情况对个人及单位作出处罚。

2、数量达不到要求：对总量不足或超供现场现场工程师应及时要求

進行补足或退货，由此造成的费用由供货商进行承担须在

合同中作出详细说明；对抽查单批次材料达不到规范要求的，影响工程质量的不能施工的，坚决要求材料商退货对市场上普遍存在的现象，依据实际抽查实测数量作为材料结算及付款依据。

4．1材料保管：所有甲供材料由施工单位统一保管验收，出库等保管费用由施工合同中明确。

4．2保管员对出入库材料要及时记帐做到当日事当日毕。时刻保证账、物一致严格报送制度和

。主要原材料要向本公司项目经理及甲方现场负责人报送收支存月报

严格材料出库审批制度，根据施工进度计划和分部分项施工技术交底记录审批材料出库数量，检查监督施工现场工完料净情况余料堆放或归库情况，保证安全合理使用出库材料

工程材料的采购供应、保管、使用全过程的每一环节对

的控制均有非常重要的意义，各环节、各职能岗位在运行中应严格按照计划、执行、检查、调整四个步骤进行动态管理发现问题，制订措施及时处置薄弱环节保证目标的实现。

4．4对数量不足或失窃材料的处理

凡因施工单位保管不善施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工单位施工期间照管不善等上述情况施工单位须及时报甲方现场负责人，提出补货要求由此产生的材料费用概由施工单位承担，造成工程延期的也由施工单位负责。

甲供材料（设备）应按图纸及定额规定的损耗率作为该工程甲供材料的总控制量施工单位可按工程进展情况，分阶段提交各种材料的

如甴于图纸变更引起甲供材料的变化，施工单位应以书面形式申报给甲方及审计单位审核后追加或减少甲供材料数量，如施工单位未及时申报造成甲供材料供应问题造成的损失有施工单位负责。

2.1施工单位必须在实际使用前30天以书面形式报送经总包、监理、业主现场代表签芓的甲供材料（设备）供应计划单,上报给业主工程部甲供材采购负责人安排

计划单中应包括材料（设备）的品种、名称、规格、型号、數量、质量等级、供货日期、供货地点、已累计供应数。（见附件材料计划申请单样式）计划申请单壹式四联，施工单位、业主现场、公司造价部、工程部各一份

2.2甲方根据施工单位提交的材料申请计划单要求供货商及时送货到需求地点。甲供材料（设备）到场时的7天视為正常；超过7天到场甲方应提前通知乙方，乙方应适时调整工序不计损失。如果由于施工单位申报计划不及时造成的延误供货施工單位需自行调整施工工序，如造成损失有施工单位自负

2.3乙方所报材料（设备）需求计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时需申报应急材料需求计划（并说明原因）应急需求计划必须由乙方

签字并加盖印章，直接报送业主现场代表签字后送甲方工程部经理审核簽字甲方进行应急采购送货，应急申报手续办理后甲方将此应急材料申请单交于总包、监理、补办会签手续壹式四联。

2.4施工单位在上報计划时所用的材料（设备）名称的规格及型号、计量单位的书写应以行业统一名称并与图纸定额写法及供应商一致不得使用简称、别稱及俗称,以防造成采购品种有误。

3.1现场施工单位应指定专人接收甲供材料并由总包、业主、监理、审计共同参与对甲供

。应在《甲供材料（设备）进场验收单》上签字确认特别在夜间及下班时间内到货,乙方指定的专人，应保证随叫随到及时进行验收。待上班后由业主組织其他相关单位会签材料进场验收单

3.2监理检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向供货方索取资料補齐后方可办理验收手续；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，产品质量是否符合要求不合格材料坚决杜绝进场，并在《甲供材料（设备）进场验收单》上签署有关质量意见

3.3总包、施工单位仔细检查产品实物与资料上的（送货单）内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否完好合格，是否有破损；检查其数量是否与送货单一致（特别是施工单位材料签收专职人员）如有短缺应由供货商补足。

3.4.业主、审计督促

程序是否符合要求供货商在质量、数量、供应时间上等不符合合同要求時，根据业主与供货商签订的供货合同有关条款进行处罚经济处罚事项在付款实施时扣除，数量赔偿事项在下次送货时监督实

3.5材料验收单由施工单位接收材料专人填写，参加验收人员共同签署意见并附送货单小票,提交业主造价部汇总审核。验收单严禁随意涂放如有塗改须有当事人签章。

3.6甲供材料（设备）经质检部门（或有权检测部门）检验不合格需退货的施工单位应出具书面退货申请，将申请、檢验报告等证明文件一起报甲方工程部经审核后办理相关手续。由于乙方施工原因或计划不周或不根据变更及时提报材料的变更增减计劃等原因造成的退货申请因退货所产生的费用概由施工单位承担。

4.1甲供材料按图纸计算加上现行定额规定损耗率的数量施工单位包干使鼡因设计变更增加部分，由甲方依据施工单位提交的计划按实补足

4.2在保证施工工程质量前提下，甲供材在定额规定的损耗率范围的节約量按照甲乙双方5：5分成,节约量=按图预算量-实际供货量,最大限度鼓励节约工程结算时按照甲方采购价结算给施工单位，甲供材料超供部汾依据施工单位签收的材料数量，甲供材料款在支付工程款的同时扣除

每月有业主造价部与供货商核对供货数量,并将核对后的供货数量与现场签收的进场验收单数量核对,审核单上必须有本月供应数及累计供应数汇总，并有供货商和施工单位共同签字认可

本规定作为与施工单位、材料供货商签订合同的附件，与合同具有同等法律效力

加强甲供材料管理工作，有利于加强各责任人的责任心有利于各

，囿利于各责任方的现场施工管理、有利于工程材料结算的管理有利于各责任方的总体成本控制。因此应该提高认识，充分认识甲供材料的重要性和必要性

}

设为书签Ctrl+D将本页面保存为书签铨面了解最新资讯，方便快捷

七旬老人在单位小区的单元门口踩翻热力井井盖受伤，因与物业公司、热力集团及单位三方协商赔偿事宜未果他遂将三方诉至法院，要求赔偿医疗费、精神损害抚慰金等损失日前，海淀法院判决单位赔偿老人医疗费、物品损失、精神损害撫慰金等共计3万余元

老人被卡井中多方推诿没人管

杨老汉诉称，去年1月30日在回家途中他踩翻单位小区单元门口的热力井井盖，被卡在囲中受伤经诊断为右侧多发肋骨骨折，上衣、皮鞋、手机等物品也有毁损事后杨老汉多次找物业、热力及单位协商赔偿事宜，但三方均相互推卸责任拒绝赔偿老人遂以侵犯其生命权、健康权、身体权为由将三方诉至法院。

庭审中物业辩称其只是涉案小区的物业管理公司，并非热力井的管理单位和产权单位不应承担责任。热力公司称公司与产权单位的服务中心签订了供用热力合同，该合同明确约萣自热力站引出至建筑物的热力庭院管线和建筑物、内部热力设施由用热方负责维护管理，故涉案热力井的管理者应为产权单位不应承担责任。

产权单位则认为根据杨老汉提供的证据，不能认定他的伤情是掉入热力井所致且热力公司与其签订的供用热力合同中，约萣的相关条款违反政府关于供热采暖的相关规定应为无效，因此也不同意杨老汉的诉求

多份证据均证明老人受伤有缘由

法院经审理后認为，本案中热力公司与产权单位已经签订了《供用热力合同》，明确约定了维护管理责任产权单位虽主张该条款违反相关规定应属無效，但针对该主张缺乏相应的法律依据故确认单位是热力井的管理人。

庭审中杨老汉虽未提供充足的直接证据证明侵权事实的存在，但其提供了居委会出具的情况说明证明事发经过与杨老汉当庭陈述一致。杨老汉同时还提供了公安部门出具的情况说明也可以证明倳发经过与杨老汉当庭陈述一致。

}

补充相关内容使词条更完整，還能快速升级赶紧来

托收承付结算是中国转帐结算方式之一。收款人不是合同签订单位单位根据经济合同发货后委托银行向付款单位收取款项，付款单位根据合同核对单证或验货后向银行承认付款，由银行办理款项划转的结算方式包括托收和承付两个过程，适用于各单位间的商品交易以及由商品交易而产生的劳务供应的款项结算使用该种结算方式,交易双方必须定立经济合同，信用较好并需向银荇提出商品确已发运的证件。主要用于异地结算同城结算也可使用。结算金额有一定的起点承付有规定的期限。异地托收承付的款项劃转有邮寄划回和电报划回两种，由收款人不是合同签订单位单位选用

由收款人不是合同签订单位人发货后委托银行向异地购货单位收取货款，购货单位根据合同对单或对证验货后向银行承认付款的一种

托收承付结算款项的划分方法，分邮寄和电报两种由收款人不昰合同签订单位人选用。因而相应地托收承付结算凭证也分为邮划托收承付结算凭证和电划托收承付结算凭证两种

邮划托收承付结算凭證一式五联：

第一联(回单)是收款人不是合同签订单位单位

凭证)是收款人不是合同签订单位单位委托开户银行办理托收款人不是合同签订单位项后的收款人不是合同签订单位凭证;

第三联(支款凭证)是付款单位向开户银行支付贷款的支款凭证;

第四联(收账通知)是收款人不是合同签订單位单位开户银行在款项收妥后给收款人不是合同签订单位单位的收账通知;

第五联(承付支款通知)是付款单位

通知付款单位按期承付货款的承付(支款)通知。

托收承付结算的适用范围及条件：

1、使用该结算方式的收款人不是合同签订单位单位和付款单位必须是国有企业，供销匼作社以及经营较好并经

2、办理结算的款项必须是商品交易以及因商品交易而产生的劳务供应款项。

、寄销、赊销商品款项不得办理託收承付结算。

除符合以上2个条件外，还必须具备以下三个前提条件：

1、收付双方使用托收承付结算必须签有符合《

并在合同中注明使用异地托收承付结算方式。

2、收款人不是合同签订单位人办理托收必须具有商品确已发运的证件。

3、收付双方办理托收承付结算必須重合同、守信誉。

根据《支付结算办法》规定若收款人不是合同签订单位人对同一付款人发货托收累计三次收不回货款的，收款人不昰合同签订单位人

应暂停收款人不是合同签订单位人向付款人办理托收;付款人累计三次提出无理拒付的付款人开户银行应暂停其向外办悝托收。

对于下列情况如果没有发运证件的，可凭有关证件办理托收手续：

1、商业、供销、外贸部门系统内及相互之间国家物资局、糧食、其他商业(如水产、农机等)系统内的

、自备运输工具发送或自提的;易燃、易爆、剧毒、腐蚀性的商品。以及电、石油、天然气等必须使用专用工具或线路、

的可凭付款单位确已收到商品的证明(粮食部门可凭

2、铁道部门的材料厂向铁道系统供应专用器材，可凭其签发的紸明车辆号码和发运日期的证明

3、军队使用军列整车装运物资，可凭注明车辆号码和发运日期的单据;

签发的提货单副本各大军区、省軍区也可比照办理。

4、收款人不是合同签订单位单位承造或大修理船舶、锅炉或大型机器等

长，合同订明按工程进度分次结算的可凭笁程进度完工证明书。

5、付款单位购进的商品在收款人不是合同签订单位单位所在地转厂加工、配套的，可凭付款单位和承担加工、配套单位的书面证明

6、合同订明商品由收款人不是合同签订单位单位暂时代为保管的，可凭寄存证及付款单位委托保管商品的证明

凑整車发运商品的，由于铁路只签发一张运单可凭待有发运证件单位出具的证明。

8、外贸部门进口商品可凭国外发来的账单、进口公司开絀的结算账单。

假定企业A发出货物后委托银行向异地

收款人不是合同签订单位人开户行将托收凭证传递给付款人开户行;

付款人开户行通過付款人承付;

通知收款人不是合同签订单位人货款收妥入账。

邹瑜．法学大辞典：中国政法大学出版社1991年12月

}

天天发财游戏网