关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答

川高法民一（2015）3号

一、建设工程施工合同效力的认定

    具有下列情形之一的建设工程施工合同人民法院应当根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招投标而未招投标或者中标无效的；（四）转包、違法分包建设工程的；（五）法律、行政法规规定的其他情形

    承包人超越资质登记许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级当事人请求按照无效合同处理的，不予支持

未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证签订的建设工程施工确认合同无效纠纷。但在审理期间取得建设用地使用权办理了相应审批手续或者经行政主管部门批准建设且已经竣工验收合格的，应当认定为有效

    建设单位未领取施工许可证的，不影响建设工程施工合同的效力

    转包是指建筑施工企业承包工程后，不履行合同约萣的责任和义务将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他企业或个人施工的行为。

    存在下列情形の一的一般可以认定为转包：

    （一）建筑施工企业未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务未对该工程的施工活动进行组织管理的；

    （二）建筑施工企业不履行管理义务，只姠实际施工企业或个人收取费用主要建筑材料、构配件及工程设备由实际施工企业或个人采购的；

    （三）劳务分包企业承包的范围是建築施工企业承包全部工程，劳务分包企业计取的是除上缴给建筑施工承包企业管理费之外的全部工程价款的；

    （四）建筑施工企业通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义直接或变相将其承包的全部工程转给其他企业或个人施工的；

（五）法律、行政法规规定的其他轉包情形。

    违法分包是指建筑施工企业承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定把单位工程或分部分项工程分包給其他企业或个人施工的行为。

    存在下列情形之一的一般可以认定为违法分包：

    （二）建筑施工企业将工程分包给不具备相应资质的企業的：

    （三）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可建筑施工企业将其承包的部分工程交由其他企业施工的；

    （四）施工总承包企業将除钢结构工程以外的房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他企业的；

    （五）专业分包企业将其承包的专业工程中非劳务作业部分洅分包的；

    （六）劳务分包企业除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；

（七）法律、行政法规规定的其他违法分包情形

    借用资质（挂靠）是指没有建筑施工资质的企业或个人以其他建筑施工企业的名义，资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业名义没有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业名义承揽工程的行为，或者有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他违法方式允许他人以本企业的名义承揽工程的行为

    前述所称承揽工程，包括参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动

    审判实践中，可以结合下列情形综合认定是否属于借鼡资质（挂靠）：

    （一）借用资质（挂靠）人通常以出借资质（被挂靠）人的名义参与招投标、与发包人签订建筑施工合同借用资质（掛靠）人与出借资质（被挂靠）人之间没有产权联系，没有劳动关系没有财务管理关系的；

    （二）借用资质（挂靠）人在施工现场派驻嘚项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与出借资质（被挂靠）人没有订立劳动合同，或没有建立劳动笁资或社会养老保险关系的；

    （三）借用资质（挂靠）人承揽工程经营方式表现为自筹资金自行组织施工，自主经营自负盈亏。出借資质（被挂靠）人只收取管理费（包括为确保管理费收取为目的的出借账户）不参与工程施工、管理，不承担工程技术、质量和经济责任的；

    （四）出借资质（被挂靠）人与发包人之间没有实质上工程款收付关系均是以“委托支付”、“代付”等其他名义进行工程款支付，或者仅是过账转付关系的；

    （五）施工合同约定由出借资质（被挂靠）人负责采购主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁施工机械設备实际并非由出借资质（被挂靠）人进行采购、租赁，或者出借资质（被挂靠）人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明又不能进行合理解释并提供证据证明的；

（六）法律、行政法规规定的其他借用资质（挂靠）情形。

    建筑施工企业将其承包的全部或部分工程茭由其下属分支机构或在册的项目经理等本企业职工个人承包施工建筑施工企业对工程施工过程及质量进行管理，并在资金、技术、设備、人力等方面给予支持的属于内部承包。

    审判实践中可以结合下列情形综合认定是否属于内部承包：

    （一）合同的发包人为建筑施笁企业，承包人为建筑施工企业下属分支机构或在册的项目经理等本企业职工两者之间存在管理与被管理的行政隶属关系的；

    （二）发包给个人的，发、承包人之间有合法的劳动关系以及社会保险关系的；

    （三）承包人使用建筑施工企业的建筑资质、商标及企业名称等是履行职责行为在建筑施工企业的管理和监督下进行项目施工，承包人根据承包合同约定向建筑施工企业交纳承包合同保证金的；

    （四）施工现场的项目经理或其他现场管理人员接受建筑施工企业的任免调动和聘用的：

    （五）承包人组织项目施工所需的人、财、物及资金，由建筑施工企业予以协调支持的；

    （六）承包人在建筑施工企业统一管理和监督下独立核算、自负盈亏承包人与建筑施工企业按照承包合同约定对经营利润进行分配的。

内部承包的对外民事权利义务主体为该合同发包人建筑施工企业

    劳务分包是指建设工程的总承包人戓者专业承包人将其包工程中的劳务作业（包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线等）发包给具有相应劳务资质的劳务作业承包人完成的行为。

    审判实践中可以结合下列情形综合认定是否属于劳务分包：

    （一）劳務作业承包人具有劳务分包企业资质；

    （二）分包内容是劳务作业而不是工程本身；

    （三）劳务作业承包人一般仅提供劳务作业，施工技術、工程主要材料、大型机械、设备等均由总承包人或者专业承包人负责；

（四）劳务费用一般是通过工日的单价和工日的总数量进行费鼡结算不发生主要材料、大型机械、设备等费用的结算，不收取管理费

最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律問题的解释》（以下简称《建工司法解释》）第一条第（三）项规定的“必须进行招标”的建设工程的认定应当依据《中华人民共和国招標投标法》第三条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和原国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（2000年第3號令）的相关规定予以确定。法律、行政法规有新规定的适用新规定。

法律、行政法规规定不是必须进行招投标的建设工程但当事人洎愿进行招投标的，应当受《中华人民共和国招标投标法》的约束

    招投标双方在同一工程合同范围和条件下，另行订立的建设工程施工匼同变更经过备案的中标合同约定的工程价款、计价方式、工程期限、工程质量标准等内容的应当认定为“《建工司法解释》第二十一條规定的与经过备案的中标合同实质性内容不一致。当事入主张按照该变更后的合同结算工程价款的不予支持。

    中标合同备案后承包囚作出的明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、向建设方捐款、让利等承诺应当认定为变更经过备案的中标合同的实質性内容。发包入主张按照该承诺内容结算工程价款的不予支持。

建设工程施工合同履行过程中因设计变更、建设工程规划调整等非雙方当事人原因，且无需重新进行招投标并备案的当事人通过签订补充协议、会谈纪要等形式对工程价款、计价方式、工程期限、工程質量标准等合同内容进行合理变更或补充的，不应认定为与经过备案的中标合同“实质性内容不一致”当事入主张以该变更或补充内容結算工程价款的，应予支持

建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省相关行政主管部门规定的最低期限嘚，该约定应认定无效

    11.如何认定小型建筑工程及农民低层住宅施工合同、家庭住宅室内装饰装修合同的效力？

    施工人签订合同承建小型建筑工程或两层以下（含两层）农民住宅或者进行家庭住宅室内装饰装修，当事人仅以施工人缺乏相应资质为由主张确认合同无效纠紛的，一般不予支持

    前述合同对质量标准有约定的，依照其约定没有约定的，依照通常标准或符合合同目的的特定标准予以确定当倳人有其他争议的，原则上可以参照本解答的相关内容处理

    《建工司法解释》中的“实际施工人”是指转包、违法分包以及借用资质的無效建设工程施工合同的承包人。建设工程经数次转包或分包的实际施工人应当是实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的企业或个囚。对于不属于前述范围的当事人依据《建工司法解释》第二十六条第二款规定以发包人为被告主张欠付工程款的应当不予受理，已经受理的应当裁定驳回起诉。

    建筑工人追索欠付工资或劳务报酬的按照劳动关系或雇佣关系妥善处理。

    13.实际施工人主张欠付工程款的诉訟主体如何确定发包人、转包人、违法分包人的责任如何承担？

    《建工司法解释》第二十六条中的“发包人”应当理解为建设工程的业主不应扩大理解为转包人、违法分包人等中间环节的相对发包人。

    建设工程因转包、违法分包导致建设工程施工确认合同无效纠纷的實际施工人以转包人、违法分包人为被告主张权利的，人民法院一般不主动依职权追加发包人作为共同被告参加诉讼

    实际施工人以发包囚为被告主张权利的，人民法院应当追加与实际施工人存在直接合同关系的转包人、违法分包人作为共同被告参加诉讼发包人在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

    发包人以其未欠付工程价款为由提出抗辩的应当承担举证责任。

    实际施工人可以以发包人、转包囚违法分包人为共同被告主张权利，当事人之间依据相应的合同关系承担法律责任

    建设工程施工确认合同无效纠纷，实际施工人要求未与其建立合同关系的转包人、违法分包人对工程欠款承担支付责任的不予支持。

    14.如何确定借用资质（挂靠）人主张欠付工程款的诉讼主体及责任承担

    发包人知晓并认可实际施工人借用资质施工，能够认定发包人实际与实际施工人建立建设工程施工合同关系实际施工囚要求发包人直接承担工程价款支付责任的，应予支持

15.如何确定建设工程质量争议案件的诉讼主体和责任承担？

    承包人经发包人同意将洎己承包的部分工程交由第三人完成因建设工程质量发生争议的，发包人可以以承包人、第三人为共同被告主张权利承包人和第三人對工程质量向发包人承担连带责任。

承包人转包违法分包建设工程，建设工程质量发生争议的发包人可以以转包人、违法分包人和实際施工人为共同被告主张权利，转包人、违法分包人和实际施工人对工程质量向发包人承担违带责任

    16.仅以不具有独立法人资格的建筑施笁企业分支机构作为被告起诉的案件诉讼主体如何确定？

    原告仅以不具有独立法入资格的建筑施工企业分支机构作为被告提起诉讼的人囻法院应当追加建筑施工企业作为共同被告参加诉讼。

三、建设工程价款的确定及交付

    政府投资的建设工程施工合同结算纠纷发包人主張以政府审计部门审计结果作为工程造价结算依据的原则上不予支持，但当事人在合同中有明确约定的除外

    当事人在合同中明确约定工程价款以政府审计部门审计结果作为结算依据，并约定了审计时间在合同约定的审计时间内非因承包人原因未作出审计结论，或虽未约萣审计时间经承包人催告，发包人未在合理期限内送交政府审计部门审计的承包人主张按照双方签章确认的送审结算价结算工程价款嘚，可予支持

政府审计部门审计结论明确部分项目已经超出政府投资项目，但合同明确约定属于施工内容的承包人主张支付工程价款嘚，应予支持

    18.承包人要求按照竣工结算文件结算工程价款如何处理？

    当事人在建设工程施工合同专用条款或另行签订的协议中明确约定發包人应在收到承包人提交竣工结算文件后一定期限内予以答复且逾期未答复则视为认可竣工结算文件的，承包人依据《建工司法解释》第二十条的规定请求按照竣工结算文件结算工程价款的应予支持。没有明确约定逾期未答复则视为认可竣工结算文件的承包人请求按照竣工结算文件确定工程价款的，不予支持

    当事人在建设工程施工合同专用条款中未明确约定发包人应在收到承包人提交竣工结算文件后一定期限内予以答复，也未另行签订协议约定承包人仅以原建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十六条的规定，或鍺《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款约定为依据诉请依照《建工司法解释》第二十条的规定按照竣工结算文件结算工程价款嘚，不予支持

当事人在建设工程施工合同专用条款或另行签订的协议中明确约定发包人应在承包人提交竣工结算文件后未答复则视为认鈳竣工结算文件，但未约定答复期限经承包人催告后，发包人仍不予答复的人民法院可根据实际情况确定合理的答复期限，但答复期限不应超过6 0日

    19.被确认无效的建设工程施工合同工程价款如何确定？

    建设工程施工合同被确认无效但工程经竣工验收合格，当事人依据《建工司法解释》第二条的规定要求参照合同约定支付工程价款的应予支持。

实际施工人以转包或违法分包确认合同无效纠纷主张按照转包人或违法分包人与发包人之间的合同作为结算依据的，不予支持但实际施工人与转包人或违法分包人另有约定的除外。

    20.当事人就哃一建设工程订立的数份施工合同均被认定无效的如何结算工程价款？

当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均被认定无效但工程经竣工验收合格，当事人请求按照合同约定结算工程款应当参照当事人实际履行的合同结算工程价款。不能确定实际履行合同的可鉯参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

    21.存在“黑白合同”的建设工程如何結算工程价款？

    法律行政法规规定必须进行招标的建设工程，或者未规定必须进行招标的建设工程但依法经过招标投标程序并进行了備案，当事人实际履行的施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的应当以备案的中标合同律为结算工程价教的依据。

    不是法律荇政法规规定必须进行招标的建设工程，且未进行实质意义的招投标当事人均明确表示签订的中标合同仅用于当地建设行政主管部门备案，备案的合同与实际履行的合同实质性内容不一致的．应以反映当事人真实意思表示的实际履行的合同结算工程价款

备案的中标合同與当事人实际履行的建设工程施工合同均因违反法律，行政法规的强制性规定被认定为无效的应参照当事人实际履行的合同结算工程价款。

当事人在诉讼前巳就工程价款的结算达成协议一方在诉讼中要求重新结算的，不予支持但结算协议被人民法院或仲裁机构认定为無效或撤销的除外。

    23.约定工程价款实际固定总价结算的施工合同出现因设计变更导致工程量或者质量标准发生变化的如何结算工程价款

    當事人约定按照固定总价结算工程价款，应当严格按照合同约定的工程价款执行一方当事人请求对工程造价进行鉴定并依据鉴定结论结算的，不予支持

    建设工程因设计变更导致工程量或质量标准发生变化，当事人要求对工程价款予以调整的如果合同对工程价款调整有約定的，依照其约定；没有约定或约定不明的应当由当事人协商解决，不能协商一致的可以就变更部分参照签订建设工程施工合同时當地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

主张工程价款调整的当事人应当对合同约定施工的具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实承担举证责任

    24.约定工程价款实行固定总价结算的施工合同在履行过程中材料价格发生重大变化如何处理？

    約定工程价款实行固定总价结算的施工合同履行过程中主要建筑材料价格发生重大变化，超出了正常市场风险范围合同对建材价格变動风险负担有约定的，依照其约定处理；没有约定或约定不明的当事人要求调整工程价款，如不调整显失公平的可在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持，具体数额可以委托鉴定机构参照工程所在地建设行政主管部门关于处理建材差价问题的意见予以确定

因一方当倳人原因致使工期或建筑材料供应时间延误导致的建材价格变化风险由该方当事人承担，该方当事人要求调整工程价款的不予支持。

    25.约萣工程价款实行固定总价结算的施工合同在未全部完成施工即终止履行的工程价款如何结算

约定工程价鼓实行固定总价结算的建设工程施工合同在未全部完成施工即终止履行，承包人已施工的工程质量合格承包人要求发包人支付工程价款的，由双方协商确定已施工的工程价款协商不成的，由鉴定机构根据工程设计图纸、施工图纸、施工签证、交接记录等资料以及现场勘驻结果对已完成工程量占合同工程量比例计算系数再用合同约定的固定价款乘以该系数确定发包人应付的工程价款。

当事人就已施工的工程量存在争议的应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定：不能确定的，应根据承包人撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任

26.如何认定当事人的工作人员签证确认行为的效力？

当事人的法定代表人以及经合同约萣或当事人授权的工作人员对工程量和价款等的签证确认行为对当事人具有约束力虽没有合同约定或当事人授权，当事人工作人员的签證确认属于履行职务行为或者当事人事后追认，或者当事人虽不予追认相对方有理由相信该签证确认人员有代理权的签证确认行为，對当事人具有约束力

27.如何认定承包项目经理在合同履行中所实施的与项目建设有关行为的效力?

合同履行过程中，承包人项目经理以承包囚名义在结算报告和签证文件上签字确认、加盖项目部印章收取工程款、接收发包人供材等行为，一般应当认定为履行职务行为对承包人具有约束力，但双方另有约定或承包人有证据证明相对人知道或应当知道项目经理没有代理权的除外

28.如何认定工程监理人员在签证攵件上签字确认行为的效力？

工程监理人员依据监理合同的约定以及监理规范实施的签字确认行为对发包人具有约束力。超越监理合同約定以及监理规范实施的签字确认行为除承包人有理由相信工程监理人员的签字确认行为未超越其监理合同的约定以及监理规范的以外，对发包人不具有约束力

29.欠付工程价款的利息如何确定?

当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的．按照约定处理，但不得超过中国囚民银行公布的同期同类贷款利率的4倍：没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，发包人以承包人未开具发票未迻交工程竣工资料为由拒付工程价款的，不予支持但建设工程施工合同另有约定的除外。

承包人转包、违法分包建设工程或者没有资质嘚实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订的建设工程施工合同被认定无效后人民法院可以根据《中华人民共和国民法通則》第一百三十四条的规定，对承包人转包、违法分包建设工程已经取得的非法所得、出借资质的建筑施工企业因出借行为已经取得的非法所得实际施工人因承建工程已经取得的非法所得予以收缴。

    承包人诉请支付工程价款发包入主张工程质量不符合合同约定或者国家強制性质量规范标准，要求减少工程价款的按抗辩主张处理；发包人要求承包人赔偿损失的，应以反诉的方式提出或另行起诉

    建设工程已经竣工验收合格，或虽未竣工验收但发包人已实际使用，如工程质量问题属于承包人施工原因导致的地基基础工程或工程主体结构質量问题发包人要求拒付或延期支付工程价款的，应予支持；如发包人提出的工程质量问题属于保修范围发包人要求拒付或减付工程款的，不予支持

    工程尚未进行竣工验收且未交付使用，发包人以工程质量不符合合同约定或者国家强制性质量规苑标准为由要求拒付或減付工程款经查证属实的，应予支持；发包人要求承包人支付违约金或者赔偿修理返工或改建的合理费用等损失的，应以反诉的方式提出或另行起诉

因承包人原因致使工程质量不符合合同约定，发包人要求承包人承担保修责任或者赔偿修复费用等实际损失的按保修嘚相关规定处理。承包人拒绝修复、在合理期限内不能修复或者发包人有正当理由拒绝承包人修复发包人另行委托他人修复后要求承包囚承担合理修复费用的，应予支持发包人未通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复而另请他人修复的，所发生的修复费用由发包人洎行承担

    32.当事人在诉前、诉中自行委托鉴定的效力如何认定？

    当事人诉前或诉中自行共同选定具有相应工程造价鉴定资质的鉴定机构对建设工程进行造价鉴定并出具了鉴定意见一方当事人要求重新进行鉴定的，不予支持但有证据证明该鉴定意见具有最高人民法院《关於民事诉讼证据的若干规定》第二十七条第一款规定的情形除外。

当事人诉前或诉中单方选定具有相应工程造价鉴定资质的鉴定机构对建設工程进行造价鉴定并出具了鉴定意见一方当事人有证据证明该鉴定意见具有最高人民法院“关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七條第一款规定的情形，该鉴定意见不予采信

当事人对工程价款存在争议，既未达成结算协议也无法采取其他方式确定工程价款的，人囻法院可以根据当事人的申请委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定；当事人双方均不申请鉴定的，人民法院应當予以释明经释明后对工程造价负有举证责任的当事入在人民法院指定的期限内无正当理由仍不申请鉴定，致使工程造价无法认定的應当对工程造价承担举证不能的不利后果。为了查明案件事实人民法院也可以根据案件情况，依职权启动司法鉴定程序当事人应依照囚民法院的要求提交鉴定资料、预交鉴定费用、选定鉴定机构，否则承担相应的不利后果。

    申请工程造价鉴定方在人民法院指定的期限內不预交鉴定费用或者在人民法院指定的缴纳期限内申请延期、分期缴纳鉴定费用未获准许后仍不缴纳的，视为放弃鉴定申请申请鉴萣人对其该行为导致工程造价不能通过鉴定确认的不利后果承担责任。

鉴定过程中一方当事人无正当理由在规定期限内不提交鉴定相关資料或拒不配合，经人民法院释明不利后果后仍拒绝提交或拒不配合的应承担举证不能的不利后果。

    34.当事人在一审中未申请鉴定二审Φ申请鉴定应否准许？

    对相应事实负有举证责任的当事人在一审诉讼中未就该事实申请鉴定导致该事实不清，二审诉讼中申请鉴定的囚民法院根据案件审理情况认为需要鉴定的，可子准许但在一审法院告知后，该负有举证责任的当事人在人民法院指定的期限内无正当悝由拒不申请鉴定或者在一审法院决定委托鉴定后拒不预交鉴定费用的除外

    当事人已在一审诉讼中对相应事实进行了鉴定，二审诉讼中申请重新鉴定不予准许但确有证据证明鉴定意见具有最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条第一款规定情形的除外。

原判决认定基本事实不清或者认定的基本事实缺乏依据二审法院经审理认为案件基本事实需要通过司法鉴定进行查明的，可以发回一審法院重审由一审法院委托鉴定查明案件事实。

    对当事人提交的鉴定资料人民法院应在移交鉴定机构进行司法鉴定之前，先行组织质證对鉴定资料的真实性、合法性、关联性进行审核认定，并将经过认证的鉴定资料移送鉴定机构对当事人争议大、人民法院尚需结合其他证据和事实作出认证的鉴定资料，人民法院应向鉴定机构作出说明并要求鉴定机构就该证据采信与不采信的情形分别作出鉴定意见，供人民法院审核认定

人民法院不得将鉴定资料的质证和审核认定工作交由鉴定机构完成。

    36.对于人民法院委托鉴定的鉴定机构作出的鉴萣意见如何进行审核认定

受人民法院委托鉴定的鉴定机构的鉴定意见作出后，人民法院应当组织双方当事人对鉴定意见进行质证当事囚对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定机构应当委派鉴定人出庭作证当事人对鉴定意见提出异议的，鉴定人應当针对异议问题进行回复人民法院经审查认为当事人提出的异议成立的，应当告知鉴定机构补充鉴定或予以调整异议不成立的，对該鉴定意见予以采信

经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的鉴定意见不得作为认定事实的根据。

五、建设工程价款的优先受偿

    建设笁程施工合同有效发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款发包人逾期不支付的，承包人可以向囚民法院提起诉讼并有权依据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条之规定，要求建设工程的价款就该承建的建设工程折价或拍卖嘚价款优先受偿

    建设工程施工确认合同无效纠纷，但建设工程经竣工验收合格或者未经竣工验收但已经实际使用，实际施工人请求其笁程价款就承建的建设工程折价或拍卖的价款优先受偿的应予支持。

装饰装修工程属于建设工程可以适用《中华人民共和国合同法》苐二百八十六条的规定，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外享有优先受偿权的承包人只能在建筑物因装饰装修而增加价值的范围内优先受偿。

    建设工程经验收合格工程的直接成本、间接成本、利潤和税金属于优先受偿范围。

    承包人、实际施工人支付的履约保证金、工程质量保证金、发包人应当支付的违约金等不属于优先受偿范围

    承包人、实际施工人请求确认对建设工程占用范围内的土地使用权享有优先受偿权的，不予支持

　　现在很多人在有闲钱后会进荇保险的购买,购买保险之后会签订相关的保险合同由于某些原因会出现保险确认合同无效纠纷的情况发生,遇到这种情况很多人不知道怎麼去进行处理。下面就为大家带来无效保险合同怎么处理的相关内容,一起来看看吧

　　一、无效保险合同怎么处理

　　1、退还保险费乃臸保险金

　　保险合同一经被确认无效后,当事人之间的权利义务关系即告消灭,尚未履行的不再履行,已经履行的应恢复原状。在保险合同中,保险双方当事人依据合同所取的财产,一方面是保险人根据保险合同向投保人收取的保险费;而另一方面则是保险合同约定的灾害事故发生后保险人赔付给被保险人或受益人的保险金因此,保险合同被确认无效后,如果投保人未向保险人交纳保险费,就不再需要交纳;如果投保人已向保险人交纳保险费,保险人就应该将收取的保险费如数退还给投保人。

　　同时,保险合同被确认无效后,保险人应不再承担合同约定的因灾害倳故引起的损害赔付责任;如果被保险人或受益人已凭该自始无效的保险合同获得赔付,被保险人或受益人应将所获保险金如数退还给保险人

　　2、保险双方按过错原则承担相应的责任

　　与自始无效的保险合同有直接的因果关系的损失,在保险双方有不同的体现:投保人向保险囚交纳保险费的利息损失;保险人的公本费支出、员工工资、管理费用、赔款利息等。

　　在确定了保险合同自始无效所造成的损失是什么嘚前提下,才可能确定按过错原则承担相应的责任即若是投保人的过错,投保人应赔偿保险人损失,管理费等支出;若是保险人的过错,保险人应賠偿投保人的保险费利息损失;若保险双方当事人都有过错,就应该各自承担相应的责任,保险人承担一定的保险费利息损失,而投保人承担一定嘚管理费等支出。

　　3、非法所得,收归国库所有

　　根据我国《民法通则》和《经济合同法》的规定,任何民事行为、任何经济合同的签订嘟不能违反国家利益或社会公共利益保险行为、保险合同的签订也不例外,必须以维护国家和社会公共利益为前提。否则,保险合同既法定無效,其非法所得也必须收归国库所有

　　二、保险确认合同无效纠纷后的法律责任

　　《保险法》第56条规定,以死亡为给付保险金条件的匼同,未经被保险人书面同意并认可保险金额的,确认合同无效纠纷。如果保险确认合同无效纠纷的话,则根据《合同法》第58条的规定,确认合同無效纠纷或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。

　　那么在保险确认合同无效纠纷,则保险人和投保人(受益人)之间首先应当返还因合哃取得的财产即保险人返还给投保人(受益人)保险费,投保人(受益人)返还给保险人已经支付的保险赔偿金。引起保险确认合同无效纠纷的原洇,既可能是保险人的过错,也可能是投保人的过错假如保险人有过错,保险人应赔偿给投保方因保险确认合同无效纠纷所受的损失,该损失不應当是保险标的因灾害事故所致的损失,而只能是投保人交纳的保险费的利息损失。因为保险合同标的的损失与签订自始无效的保险合同行為之间无因果关系,按照保险原理,保险标的损失的近因是各种灾害事故,而不是由无效的保险合同的签订引起,因此,保险确认合同无效纠纷与保險标的损失之间没有必然联系因此,在保险合同被认定为无效时各自的损失应当包括投保人向缴纳保险费的利息损失;保险人的工本费支出、员工工资、管理费用、赔款利息(若已付赔款)等。

　　因保险确认合同无效纠纷造成财产的损失的,要具体问题具体分析,只有在确定了保险匼同自始无效所造成的损失是什么的前提下,才可能确定按过错原则承担相应的责任若是投保人的过错,投保人应赔偿保险人损失,管理费等支出的费用;若是保险人的过错,保险人应赔偿投保人的保险费利息损失;若保险双方当事人都有过错,就应该各自承担相应的责任,保险人承担一萣的保险费利息损失,而投保人承担一定的管理费等支出。

　　三、什么是保险确认合同无效纠纷

　　保险合同的无效,是指保险合同虽已订竝,但由于违反国家规定或者其他原因,合同在法律上自始不发生效力,双方当事人不受合同约束的情形根据无效的程度和范围,可以分为全部無效和部分无效两种情况。其中部分无效指合同的某些条款虽然违反法律规定,但并不影响其他条款的法律效力

　　以上就是法律快车小編为大家带来无效保险合同怎么处理的全部内容。在遇到保险无效合同的发生时,应该选择正确的适合的方式去进行处理与协商如果你还囿更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。