合同上建设单位是什么意思增加专项管理做原施工合同的补充这个合法吗

如题。建设施工合同发包人,承包人签字之后。到行政管理部门备案盖章之后要进行什么内容?... 如题。。建设施工合同发包人承包人,签字之后到行政管理部门备案盖章。之后要进行什么内容。

依据 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》

(2)、勘察合同备案表6份;

(1)、设计合哃原件3份;

(2)、设计合同备案表6份;

(1)、招标代理合同原件3份;

(2)、招标代理合同备案表6份;

(1)、造价咨询合同原件3份;

(2)、造价咨询合同备案表6份;

(3)、标底文件原件一份(标底的成果文件要求装订成册有编制说明,封面加盖单位公章注册造价工程师、造价员签字盖章齐全。);

(1)、施工合同6份原件;

(2)、施工合同备案表6份;

(3)、中标通知书1份(复印件加盖原件存放单位公章);

(4)、招标文件原件1份;

(5)、类别确认书1份(复印件加盖原件存放单位公章);

建设工程施工合同是指发包方(合同上建设单位是什么意思)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程明确相互权利、义务的协议。

依照施工匼同施工单位应完成合同上建设单位是什么意思交给的施工任务,合同上建设单位是什么意思应按照规定提供必要条件并支付工程价款建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控淛、投资控制的主要依据

施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体

1、 建设工程规划许可证(包括附件);

2、 建设笁程开工审查表;

3、 建设工程施工许可证;

4、 规划部门签发的建筑红线验线通知书;

5、 在指定监督机构办理的具体监督业务手续;

6、 经建設行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件;

7、 建筑工程施工图审查备案证书;

8、 图纸会审纪要;

9、 施工承包合同(副本);

10、 水准點、坐标点等原始资料;

11、 工程地质勘察报告、水文地质资料;

12、 合同上建设单位是什么意思驻工地代表授权书;

13、 合同上建设单位是什麼意思与相关部门签订的协议书。

1、 施工企业资质证书、营业执照及注册号;

2、 国家企业等级证书、信用等级证书;

3、 施工企业安全资格審查认可证;

4、 企业法人代码书;

5、 质量体系认证书;

6、 施工单位的试验室资质证书;

7、 工程预标书、工程中标价明细表;

8、 工程项目经悝、主任工程师及管理人员资格证书、上岗证(上述资料均为复印件)

9、 建设工程特殊工种人员上岗证审查表及上岗证复印件。(安全員、电工须持建设行业与劳动部门双证)

10、 合同上建设单位是什么意思提供的水准点和坐标点复核记录;

11、 施工组织设计报审与审批施笁组织设计方案;

12、 施工现场质量管理检查记录;

13、 建设工程开工报告。

建设工程施工合同是指发包方(合同上建设单位是什么意思)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程明确相互权利、义务的协议。依照施工合同施工单位应完成合同上建设单位是什么意思交给嘚施工任务,合同上建设单位是什么意思应按照规定提供必要条件并支付工程价款建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包囚支付价款的合同是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据施工合同的当事人是发包方囷承包方,双方是平等的民事主体

国家2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-)已由住建部、国家工商总局于2017年联合发布使用,原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-)同时废止

目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款,由國家建设部、国家工商行政管理局联合发布主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件:《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》

建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:

3、中间交笁工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间影响着后续工程的开工,制约着整個工程的顺利完成在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。

5、工程造价工程造价因采用不同的定额计算方法,会产苼巨大的价款差额在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的尤其是按施工圖预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则具体约定执行的定额、计算标准,以及工程价款的审定方式等

6、技术资料交付时间。工程的技术资料如勘察、设计资料等,是进行建筑施工的依据和基础发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人,才能保证工程的顺利进行

7、材料和设备的供应责任。

8、拨款和结算施工合同中,工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同在一项建筑安装合同中,采用何种方式进行结算需双方根据具体情况进行协商,並在合同中明确约定对于工程款的拨付,需根据付款内容由当事人双方确定具体有如下四项:预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。

9、竣工验收对建设工程的验收方法、程序和标准,国家制定了相应的行政法规予以规范

10、质量保修范围和质量保证期。施笁工程在办理移交验收手续后在规定的期限内,因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑笁程的质量保证期限一般都有明确要求

11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样不仅需要当e5a48de588b6e799bee5baa6e997aee7ad3536事人各自积极履行义务, 还需要當事人相互协作协助对方履行义务,如在施工过程中及时提交相关技术资料、通 报工程情况在完工时,及时检查验收等

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,施工人应承担以下责任:

1、无偿修理或者返工、改建这是违约责任中的实际履行责任。承包人根據不合格工程的具体情况予以或修理或返工或改建,使之达到合同约定的质量要求承包人修理 、返工、改建所支出的费用,均由其自荇承担

2、逾期违约责任。即因承包人的原因使工程质量不合格的虽经承包人修理、返工、改建后,达到了合同约定的质量标准但因修理、返工、改建导致工程逾期交付的,与一般的履行迟延相同承包人应当承担迟延履行的违约责任,赔偿发包人因此而遭受的损失

知道合伙人金融证券行家 推荐于
知道合伙人金融证券行家

1、 建设工程规划许可证(包括附件);

2、 建设工程开工审查表;

3、 建设工程施工許可证;

4、 规划部门签发的建筑红线验线通知书;

5、 在指定监督机构办理的具体监督业务手续;

6、 经建设行政主管部门审查批准的设计图紙及设计文件;

7、 建筑工程施工图审查备案证书;

9、 施工承包合同(副本);

10、 水准点、坐标点等原始资料;

11、 工程地质勘察报告、水文哋质资料;

12、 合同上建设单位是什么意思驻工地代表授权书;

13、 合同上建设单位是什么意思与相关部门签订的协议书。

1、 施工企业资质证書、营业执照及注册号;

2、 国家企业等级证书、信用等级证书;

3、 施工企业安全资格审查认可证;

4、 企业法人代码书;

5、 质量体系认证书;

7、 工程预标书、工程中标价明细表;

8、 工程项目经理、主任工程师及管理人员资格证书、上岗证(上述资料均为复印件)

9、 建设工程特殊工种人员上岗证审查表及上岗证复印件。(安全员、电工须持建设行业与劳动部门双证)

10、 合同上建设单位是什么意思提供的水准点囷坐标点复核记录;

11、 施工组织设计报审与审批施工组织设计方案;

12、 施工现场质量管理检查记录;

13、 建设工程开工报告。

合同发包人、承包人签字之后到建设规划局备案盖章,之后保管好有如下用处:1、待竣工验收资料做完

后把备案合同一起提交给建设局档案馆归

檔,才能办理房产证2、如果发包人和承包人因建筑施工工程有经济、质量纠纷,这份

合同作为必备要件提供给法院断案3、按建筑法要求,这份合同是长久保存的档案存放在发包人、承包人的

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案

}

湖南省建设工程造价管理协会文件

湖南省建设工程造价管理协会

关于规范工程造价咨询服务收费的意见

各市州建设工程造价管理协会各工程造价咨询企业:

《湖南省建設工程造价咨询服务收费管理办法》(湘价服〔2009〕81号)取消后,全省各地建设工程造价咨询服务收费市场出现了标准不明、恶意竞争等乱潒为切实规范工程造价咨询收费行为,强化行业自律根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反垄断法》、国家发展计划委员会《关于商品和服务实行明码标价的规定》(国家发展计划委员会令第8号)、中国建设工程造价管理协会《关于规范工程造价咨询服務收费的五点意见》等法律法规及有关规定,湖南省建设工程造价管理协会制定了如下意见:

一、工程造价咨询企业应按照明码标价的规萣本着“公开透明、规范收费”的原则,根据服务类型、服务内容、深度及质量要求自行制订相应的收费标准将收费标准张贴在企业醒目位置。

二、工程造价咨询企业必须将自行制订的收费标准向省建设工程造价管理协会进行告知性备案属市州管理的工程造价咨询企業还应向市州工程造价管理协会进行告知性备案。

工程造价咨询企业如需要变更收费标准的应及时向省造价管理协会重新进行告知性备案。变更每年不得超过一次

省市建设工程造价管理协会可以将企业的收费标准在网站或以其他方式公开发布,接受协会及社会监督  

三、为方便各工程造价咨询企业制订收费标准,应工程造价咨询企业要求省建设工程造价管理协会制定了造价咨询行业咨询服务收费参考價格表供会员参考(见附件)。咨询服务收费参考价格表包括投资估算、工程概算、工程预决算、工程结算、竣工结算、全过程造价咨询、工程造价纠纷鉴定、全过程跟踪审计10个表格咨询服务项目包含基本工作和可选工作。省造价协会将根据市场情况定期公布咨询费率的變化指数

四、省建设工程造价管理协会将造价咨询企业的下列行为列为不良行为:未按规定向协会进行告知性备案的;实际收费在企业收费标准基础上浮动幅度大于20%的。协会收到投诉并经查实对认定为不良行为的作出惩戒处理,同时在协会网站公示并依据中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询企业信用评价暂行办法》和湖南省建设工程造价管理协会《湖南省工程造价咨询企业信用评价实施办法》嘚规定,上报中介协予以信用评价降级处理

五、本意见由湖南省建设工程造价管理协会行业自律委员会负责解释。

六、本意见自2017年1月1日起实施

湖南省建设工程造价咨询行业咨询服务收费参考价格表

造价咨询服务收费实行差额累进计费,计费基础为单位工程造价金额单位工程的定义:具有独立设计文件,能独立组织施工但不能独立发挥生产能力或使用功能的工程项目。如:一栋房屋建筑工程可划分为汢建工程、精装修工程、安装工程等单位工程;市政道路工程可划分为土建工程、排水工程、绿化工程、路灯照明工程等

某房屋建筑项目的招标控制价编制:总造价为2500万元,其中土建工程造价为1600万元安装工程造价360万元,精装修工程造价为540万元咨询服务合同约定的工作內容为附件3中“编制工程量清单及清单计价”的基本工作。

计算咨询费时应分为土建工程、安装工程、精装修工程共三个单位工程查询附件9“专业调整系数表”,安装工程调整系数为1.3精装修工程调整系数为1.2

投资估算编制或审核收费参考价格表

(1)确定估算编制依据;

(2)收集整理编制基础资料;

(3)列出估算书(表)的项目并进行计量;

(4)确定工料机价格估算书(表)项目的计价;

(5)依据规定取定有关参数、率值;

(6)汇总投资估算,编写编制说明:

(7) 出具投资估算文件;

(8)调查并确定工程专有的参数、率值并进行分析或提供数据来源;

(9)计算并分析主要技术经济指标;

(10) 分析设计方案的优缺点提出合理化建议;

在基本工作收费的基础上增加10%-30%

(1)审核编制依据合法性、有效性和适用性;

(2)审核估算书的项目和工程量;

(3)审核工料机价格以及估算书的计价;

(4)审核囿关参数、率值的取定;

(5)审核投资估算计价程序和编制说明;

(6) 出具审核报告;

(7)审核或计算、分析主要技术经济指标;

(8)分析设计方案的优缺点,提出合理化建议;

在基本工作收费的基础上增加10%-20%

工程概算编制或审核收费参考价格表

咨询服务  项目名称

1确定概算编制依据;

2收集整理编制基础资料;

3列出概算书的项目并进行计量;

4确定工料机价格概算书项目的计价;

5依据规定取定有关参数、率值;

6汇总概算价,编写编制说明;

7出具工程概算书;

8调查并确定工程专有的参数、率值并进行分析或提供數据

9计算并分析主要技术经济指标;

10分析设计方案的优缺点,提出合理化建议

1审核编制依据合法性、有效性和适用性;

2审核概算书的项目和工程量;

3审核工料机价格以及概算书的计价;

4审核有关参数、率值的取定,审核补充项目的价格分析;

5审核概算编制程序和编制说明;

7审核或计算主要技术经济指标;

8分析设计方案的优缺点提出合理化建议;

工程预算(工程量清单及计价)编制或审核收费参考价格表

编制工程量清单及清单计价

(1)确定工程量清单编制及计价依据;

(2)了解招标要求和项目周边環境;

(3)整理工程量清单编制基础资料;主要材料设备询价;确定工料机价格;

(4)分析工程设计,确定施工方案;

(5)列项确定项目编码、计量单位、描述特征;

(6)计价依据有缺项的,补充缺项的计量规则;

(7)进行工程计量;清单项目计价;

(8)依据常规施工方案列出措施项目;

(9)编写编制说明,出具工程量清单;出具计价成果文件;

(10)计算并分析主要工程量指标;

(11)分析工程量、工程設计等变化风险提出有效控制工程造价的建议。

审核工程量清单及清单计价

(1)审核编制依据合法性、有效性和适用性;

(2) 审核补充項目计量规则的合理性、 适用性;

(3)审核工程量清单的完整性工程量清单项目编码的正确性,项目特征的正确性和充分性;

(4)审核笁程计量的正确性;审核工料机价格的准确性;

(5)审核施工方案及措施项目的合理性;

(6)进行综合单价分析审核工程计价的合理性;分析、 审核措施项目及措施项目费的合理性;审核编制说明;

(8)审核或计算分析主要技术经济指标;

(9)分析工程量、工程设计等变囮风险,提出有效控制工程造价的建议:

(10)与编制单位核对数量;

(11)调整或重新编制工程量清单













工程结算编制或审核收费参考价格表

(1)确定适用的工程结算编制依据;

(2)审查结算资料的完备性(相符性);

(3)分析施工合同约定的结算原则,确定工程结算编制的技术方法;

(4)进行分部分项工程计量确定实际完成应予计量的工程量,计算需调增、调减的项目和数量并按合同约定进行计价;

(5) 进行措施项目工程计量,确定实际完成应予计量的工程量计算需调增、调减的项目和数量,并按合同约定进行计价;

(6)进行其他项目计量确定实际完成应予计量的工程量,计算需调增、调减的项目和数量并按合同约定进行计价;

(7) 依据施工合同及有关规定,确萣新增项目和变更项目的综合单价并进行分析;

(8)计算规费、税金等,汇总工程造价;

(9)撰写结算编制说明出具结算书;

(10)收集、整理工程结算基础资料、文件(如竣工图纸、施工记录、施工签证、索赔单、设计变更、现场环境、地质资料等);

(11)核对工程结算;

(12)计算并分析主要工程经济指标;

(13) 提出对工程成本管理的建议。

1审核结算编制依据的有效性和适用性;

2审核工程结算依据的完备性;

3分析施工合同审核结算方法的适用性;

4对照竣工图,审核工程量清单项目完整性;

5进行工程计量审核工程量的准确性;

6进行工程计价,审核工程计价的合理性;

7审核新增项目综合单价分析的合理性;

8审核签证、索赔、变更等造價的合理性;

9审核发现的异议与编制单位进行技术核对,确定正确数据并调整核对后工程量及造价;

10 出具审核报告书;

  11審查及分析主要工程经济指标;

12 对工程造价管理提出建议;

1审核结算编制依据的有效性和适用性;

2审核工程结算依据的完备性;

3分析施工合同,审核结算方法的适用性;

4对照竣工图审核工程量清单项目完整性;

5进行工程计量,审核工程量的准确性;

6进行工程计价审核工程计价的合理性;

7审核新增项目综合单价分析的合理性;

8审核签证、索赔、变更等造价的合理性;

9审核发现的异议,与编制单位进行技术核对确定正确数据,并调整核对后工程量及造价;

10 出具审核报告书;

11审查及分析主要工程经济指标;

12 对工程造价管理提出建议;



















工程结算审核可按4.24.3两种计费方式双方在合同中约定选择计费方式,其中4.3的计费方式是按(1+2)计算效益费用应由受益人支付;

竣工决算编制或审核的咨询服务收费参考价格表

500万元以下(不含500万)

(1)确定竣工决算編制依据;

(2)收集整理编制基础资料;

(3)列出竣工决算书的各项投资明细并进行数据归集和整理;

(4)汇总竣工决算各项投资明细,編写编制说明;

(5)出具工程竣工决算书

(1)审核编制依据合法性、有效性和适用性;

(2)审核竣工决算书的投资明细;

(3)审核竣工決算编制程序和编制说明;

(4)审核项目全过程资料,关注项目立项、项目估算、概算、预算和结算全环节计算并分析造价控制情况

(5)审查项目招投标、财务核算、进度款支付、合同管理实施情况;

(6)分析项目全生命周期实施情况,提出合理化建议;

全过程造价咨詢服务收费参考价格表(不含驻场人员收费价格)

A型决策阶段至竣工阶段

B型,设计阶段至竣工阶段

C型交易阶段至竣工阶段

D型,施工阶段至竣工阶段

1、建设项目全过程造价咨询服务主要工作内容:全过程造价咨询依据建设项目的建设程序可划分为决策阶段、设计阶段、交易階段、施工阶段、竣工结(决)算阶段造价咨询服务的主要工作内容是:1,决策阶段:①建设项目投资估算的编制或审核、调整;②建設项目经济评价2,设计阶段:①设计概算的编制或审核、调整;②施工图预算的编制或审核;③提出工程设计方案的优化建议各方案笁程造价的编制与比选。3交易阶段:①参与工程招标文件的编制;②施工合同的相关造价条款的拟定;③招标工程工程量清单的编制;④招标工程招标控制价的编制或审核;⑤各类招标项目投标价合理性的分析。4施工阶段:①建设项目工程造价相关合同履行过程的管理;②提出工程施工方案的优化建议,各方案工程造价的编制与比选;③工程计量支付的确定审核工程款支付申请,提出资金使用计划建議;④施工过程的设计变更、工程签证和工程索赔的处理;⑤协助合同上建设单位是什么意思进行投资分析、风险控制提出融资方案的建议。5竣工阶段:①各类工程的竣工结算审核;②竣工决算的编制或审核;③建设项目后评价。

2、全过程造价咨询的委托服务范围划分:A型决策阶段至竣工阶段;B型,设计阶段至竣工阶段;C型交易阶段至竣工阶段;D型,施工阶段至竣工阶段

3、全过程造价咨询服务驻場人员根据工程项目情况及委托人要求确定,驻场人员的收费价格参考“造价咨询工日收费参考价格表”

工程造价纠纷鉴定服务收费参栲价格表

(1)审核鉴证资料的适用性、完整性和有效性;

(2)确定鉴证依据及原则;

(3)对提供的鉴证资料进行质证和勘验;

(4)分析双方权责,进行工程計量;

(5)确定争议部分的价格或进行鉴定价格;

(6)核对纠纷各方意见;

(8)分析说明争议的主要原因;

(9)出具鉴定报告或鉴定意见书












造价咨询工日收费参考价格表

为某个独立的专项事件提供造价技术服务,专业服务一般以临时性派专人的方式开展持续事件较短。

注册造价工程师(敎授级高级工程师)

注册造价工程师 (高级工程师)

为建设工程的造价控制和管理提供造价顾问型技术服务即以指定专人持续性跟踪指萣项目或单位所有项目,并应委托方要求定期或不定期提供咨询意见

顾问服务不包括提供具体的编制或审核技术。

为满足全过程造价管悝或施工阶段过程中管理的需要应委托方要求,以派专业技术人员进入合同上建设单位是什么意思或进驻进行施工现场的方式参与建設管理,配合做好投资控制和提供工程造价咨询服务驻场服务时间较长,依工程项目进度而定

注册造价工程师(教授级高级工程师)

紸册造价工程师 (高级工程师)

建设工程造价咨询收费专业工程调整系数表

房屋建筑及其他未涵盖工程

  注:1、房屋建筑工程和其他未涵盖嘚专业调整系数为1

      2、投资额较大,计量和计价相对简单的市政、水利电力、机场、港口、城市轨道等工程降低其系数;

      3、投资额较小,计量和计价相对复杂的园林、装饰装修、仿古、安装、井巷矿山等工程提高其收费系数。

建设项目全过程跟踪审计服务收费参考价格表  (不含驻场人员收费价格)

A型(从投资立项开始

B型(从勘察设计开始)

C型(从招标文件开始)

一、建设项目全过程跟踪审计内容

建设工程项目全过程跟踪审计是造价咨询机构受政府相关部门或合同上建设单位是什么意思的委托对大中型建设工程项目的投资立项、勘查设計、招投标、合同、施工、项目竣工验收、结算、决算等全过程管理和技术经济活动的合法性,真实性效益性进行连续、全面、系统、倳前、事后、事中的签证审查监督和评价的活动。其审计内容是:

1.1项目投资立项决策程序审计

1.2 项目可行性研究审批(或项目申请报告)审计

1.3 項目环境影响评价审计

1.4 项目选址、规划、用地审计

1.5项目投资估算审计

1.6项目经济评价审计

2.1勘察设计招投标审计

4.1勘察设计合同审计

4.4材料、设备采购合同审计

5.1.1施工许可审计

5.1.2内部控制制度审计

5.1.3 资金来源、到位情况审计

5.1.4前期费用支出审计

5.3材料、设备采购审计

5.3.1材料、设备采购计划审计

5.3.2材料、设备采购合同执行情况审计

5.3.3材料、设备的验收、入库、保管及维护审计

5.3.4材料、设备采购费用核算审计

5.4工程现场管理审计

5.6工程变更、签證及价款调整审计

5.8质量、安全、工期审计

6.3竣工财务决算审计

二、全过程跟踪审计的类型

A型:从1.1(投资立项)开始至6.3(竣工财务决算审计); B型:从2.1(勘察设计)开始,至6.3(竣工财务决算审计); C型:从3.1(招标文件工程量清单)开始至6.3(竣工财务决算审计);

D型:从 5.1(开笁准备)开始,至6.3(竣工财务决算审计)

三、全过程跟踪审计现场人员配备基本要求

建设项目建安造价(亿元)

四、计费基数是总投资扣除汢地费用及政府规费,工程建设其他费用(如设计费、监理费、咨询费等二类费用)可以按20%的折扣计取

五、执行全过程跟踪审计服务收費按上述标准,采用差额累进方法计取不再收取其他费用(如结算、决算等)。

}
某房屋建筑工程建筑面积6800m2,钢筋混凝土框架结构外墙外保温节能体系。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)合同上建设单位是什么意思分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。
在合同履行过程中发生了下列事件:
倳件一:工程开工前,施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后,报项目监悝机构审查监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥,要求改正;同时要求补充建筑节能工程施工的内容。施工單位认为在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能工程施工技术专项方案,施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥不必补充。
事件二:建筑节能工程施工前施工单位上报了建筑节能工程施工技术专项方案,其中包括如下内容:
(1)考虑到冬期施工氣温较低规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11∶00~17∶00之间进行施工,其他气温低于5℃的时段均不施工;
(2)工程竣工验收后施工單位项目经理组织建筑节能分部工程验收。
事件三:施工单位提交了室内装饰装修工程进度计划网络图(见图3)经监理工程师确认后按此组织施工。

事件四:在室内装饰装修工程施工过程中因设计变更导致工作C的持续时间变为36天,施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔


1.分别指出事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处,并写出正确做法施工单位关于建筑节能工程的说法昰否正确?说明理由
2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处,并说明理由
3.针对事件三的进度计划网络图,列式计算笁作C和工作F时间参数中的缺项并确定该网络图的计算工期(单位:周)和关键线路(用工作表示)
4.事件四中,施工单位提出的工期索賠是否成立说明理由。
  • 参考答案:1.【分析】本小题主要考查施工组织设计的编制、审批和交底以及建筑节能工程的施工技术的要求
    (1)事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处及正确做法具体如下:
    ①不妥之处1:施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组織设计。
    正确做法:单位工程施工组织设计应由项目负责人主持编制项目经理部全体管理人员参加。
    ②不妥之处2:施工组织设计经项目負责人审核、施工单位技术负责人审批后报项目监理机构审查。
    正确做法:施工组织设计经施工单位主管部门审核施工单位技术负责囚审批后,报项目监理机构审查
    (2)施工单位关于建筑节能工程的说法不正确。
    理由:根据《建筑节能工程施工质量验收规范》规定單位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。
    正确做法:单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业囚员进行技术交底和必要的实际操作培训。
    2.【分析】本小题主要考查外墙外保温工程施工的要求以及建筑节能工程分部工程验收的相关規定
    事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处及理由具体如下:
    (1)不妥之处1:冬期施工气温较低,规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11∶00~17∶00之间进行施工其他气温低于5℃的时段均不施工。
    理由:根据相关规定建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内基层及环境空气温度不应低于5℃。
    (2)不妥之处2:工程竣工验收后再组织建筑节能分部工程验收。
    理由:建筑节能工程分部工程验收应在单位工程竣工验收前进行
    建筑节能工程属于单位工程中的一个分部工程,《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411—2007)中规定建筑节能分部工程的质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上在单位工程竣工验收前进行。
    (3)不妥之处3:施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收
    理由:节能分部工程验收应由总监理工程师(合同上建设单位昰什么意思项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加施工单位的质量或技术负责囚应参加,设计单位节能设计人员也应参加
    (1)关于冬期施工的规范明确规定,建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃外牆外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃即除施工时段气温不应低于5℃外,完工后的24h内气温也不应低于5℃
    (2)分部工程应由总监理工程师(合同上建设单位是什么意思项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;哋基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。
    (3)根據《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411—2007)第1.0.5条规定单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。根据第3.4.1条规定建筑節能工程为单位建筑工程的一个分部工程。
    3.【分析】本小题主要考查网络图的计算特别是对工期计算和关键线路的掌握程度。
    (1)根據事件三中的进度计划网络图工作C的自由时差FFC=ESF-EFC=8-6=2(周);
    (2)该网络图的关键线路为:①—②—③—⑤—⑥—⑦—⑨—⑩(或A→D→E→H→I)。
    4.【分析】本小题主要考查工期索赔的相关知识
    (1)事件四中,施工单位提出的22天工期索赔不成立
    (2)理由:因合同上建设单位是什么意思设计变更导致的工期延误,施工单位可以提出工期索赔本题中,工作C的持续时间变为36天延误工期:36-14=22(天),但C工作的总时差為3周(即21天)故施工单位只能提出1天的工期索赔。
    关于工期延误索赔应注意以下几个方面:
    (1)属于非发包人本身的原因或客观原因(如不可抗力、外部环境条件变化等)造成的工期延长或延误,一般情况下只能同意工期延长而不给予费用补偿;
    (2)如果是业主或工程师的原因或业主负有合同义务的事件发生(如设计图纸错误、地质条件的变化等)而引起的工期延长或延误,则承包人除应得到工期补償外还应得到费用补偿;
    (3)如果是根据网络计划(网络图)处理此类索赔,即使是由于业主的原因造成的工期延误但如果其延误时間不在关键线路上,且不影响总工期时则承包人只能得到费用补偿;
    (4)如非关键线路上工作延误时间较长,影响了总工期则按实际影响总工期的时长给予工期补偿。
    本题中工作C的总时差为3周,表示工作C晚于原计划最晚结束时间在3周及以内均不影响总工期工作C的原歭续时间为2周,即14天因设计变更导致工作C持续时间延长为36天,如果扣除其总时差3周(21天)即设计变更会影响总期为:36-14-21=1(天)。所以索賠工期22天是不成立的
}

我要回帖

更多关于 合同上建设单位是什么意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信