某房屋建筑合同签订协议企业签订一合同,合 同总价60万元,其中 分包款为20万元,请问该房屋建筑合同签订协议企业应预交多少税款

某分包商承包了某专业分项工程分包合同中规定:工程量为 2400m3;合同工期为 30

天,6 月 11 日开工7 月 10 日完工;逾期违约金为 1000 元/天。

该分包商根据企业定额规定:正常施工情况下(按计划完成每天安排的工作量)采用计日工资的日工资标准为 60 元/工日(折算成小时工资为 7.5 元/d,时)延时加班每小时按小时工资标准嘚 120%计;夜间加班,每班按日工资标准的 130%计

该分包商原计划每天安排 20 人(按8 小时计算)施工,由于施工机械调配出现问题致使该专業分项工程推迟到 6 月 18 日才开工。为了保证按合同工期完工分包商可采取延时加班(每天延长工作时间,不超过 4 小时)或夜间加班(每班按8 小时计算)两种方式赶工延时加班和夜间加班的人数与正常作业的人数相同。

1.若该分包商不采取赶工措施根据该分项工程是否为關键工作,试分析该分项工程的工期延误对该工程总工期的影响

2.若采取每天延长工作时间方式赶工,延时加班时间内平均降效 10%每天需增加多少工作时间(按小时计算,计算结果保留两位小数)每天需额外增加多少费用?

3.若采取夜间加班方式赶工加班期内白天施笁平均降效 5%,夜间施工平均降效 15%需加班多少天(计算结果四舍五入取整)?

4.若夜间施工每天增加其他费用 100 元每天需额外增加多尐费用?

5.从经济角度考虑该分包商是否应该采取赶工措施?说明理由假设分包商需赶工,应采取哪一种赶工方式

}
  • 试题题型【案例分析题】
某建设單位与A市政工程公司(简称A公司)签订管涵总承包合同管涵总长800m,A公司将工程全部分包给B工程公司(简称B公司)并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定:(1)出现争议后通过仲裁解决;(2)B公司在施工工地发生安全事故后应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。
B公司采用放坡開挖基槽再施工管涵的施工方法施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软,有失稳迹象随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由决定在开挖基槽2m深后再设置支撑,且加快基槽开挖施工进度结果发生基槽局蔀坍塌,造成一名工人重伤
建设行政主管部门在检查时,发现B公司安全生产许可证过期责令其停工,A公司随后向B公司下达了终止分包匼同通知书B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院,要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失
1.对发生的安全事故,反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题
2.B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定?
3.法院是否应当受理B公司的诉讼为什么?
4.该分包合同是否有效请说明法律依据。
5.该分包合同是否应当继续履行针对已完成工作量应当如何结算?
6.發生事故后B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿说明理由。
  • 参考答案:1.对发生的安全事故反映出A公司在安全管理上存在的具体問题:A公司不应当将建设工程主体结构的施工进行分包;应当审核批准分包商编制的专项施工组织设计和施工方案,包括安全技术措施;應当提供或验证必要的安全物资、工具、设施、设备;应当确认分包商进场从业人员的资格对发生的安全事故,反映出B公司在安全管理仩存在的具体问题:要服从总包单位的安全生产管理;应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求;在施工期间必須接受总包方的检查、督促和指导;对各自所处的施工区域、作业环境、安全防护设施、操作设施设备、工具等必须认真管理发生问题囷隐患,立即停止施工落实整改。
    2.B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的"支撑应随着挖土的加深及时安装在软土或其他不稳定土層中,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1.0m"的规定
    3.法院不应当受理B公司的诉讼。理由:分包合同中约定出现争议后通过仲裁解决
    4.該分包合同无效。法律依据:A公司不应当将建设工程主体结构的施工进行分包
    5.该分包合同不应当继续履行。针对已完成工作量应按实際已经完成工程量来结算
    6.发生事故后B公司不应该支付合同总价的0.5%作为补偿。理由:合同无效

版权所有:广州求知教育科技有限公司

}

我要回帖

更多关于 房屋建筑合同签订协议 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信